当前位置:首页 > 时尚美妆 > 建设工程勘察设计合同(7条)

建设工程勘察设计合同(7条)

建设工程勘察设计合同(7条)

  随着人们法律意识的建立,合同在生活中的运用越来越广泛,签订合同也是最有效的法律依据之一。您知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编整理的一份建设工程勘察设计合同。仅供参考。让我们看一下。

建设工程勘察设计合同1

  合同号:141001

  签发方: ____________________

  承包商: ____________________

  基于《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》

之间的关系

  规定本合同由双方协商一致、相互遵守而签订。

  第1条

  项目名称____________________;

  项目地点____________________;

  项目规模____________________;

  项目投资____________________。

  第二条 委托人应按照本合同规定填写建设工程勘察设计委托书(见附件一、附件二)

  第三条勘察设计费的征收依据和标准按照国家规定执行。

  勘察设计费的拨付方式为委托人在合同生效后10日内向承包商支付定金。合同履行后,定金将作为勘察设计费,不足部分甲方应于数日内一次性结清(或分期结清)。

  勘察任务押金为勘察费的30%,设计任务押金为概算设计费的20%。本项目勘察费为人民币元,预计设计费为人民币元。

  如客户不履行合同,无权要求退还押金;承包人不履行合同的,双倍返还押金。

  第四条客户的义务

  1。委托人应当在约定的时间内向承包人提供必要的信息,并对提供信息的时间、进度和可靠性负责。

  提供资料的内容、技术要求及期限见附件3。

  2。勘察设计人员进入现场工作或配合施工时,应负责提供下列工作、生活条件:

  (1)……

  (2)……

  (3)……

  3。委托人应当配合引进项目的设计任务。承担相关设计任务的承包商应参与从询价、外部谈判、国内外技术检验到竣工调试的各个阶段。

  4。按照相关勘察设计收费标准按期足额缴纳承包商勘察设计费。

  5。妥善保管承包商的勘察结果和设计文件,不得修改或转让给第三方重复使用。

  第五条承包商的义务

  1。承包商应于年月前提交相关勘察结果和设计文件并承担责任。

  提交勘察结果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和数量。详情请参见附录4。

  2。初步设计经上级主管部门审查后,承包商将负责在原任务说明范围内进行任何必要的修改。原任务书发生重大变更,重做或修改设计的,须取得设计审批机关或设计任务审批机关的意见书,经双方协商后签订新的合同。

  3。设计单位应当根据设计任务书配合建设工程的施工,进行设计技术交会,解决施工过程中的设计相关问题,负责设计变更和预算修改,并参与调试评估和工程竣工验收。对大中型工业项目和复杂的民用工程,应当派出现场设计代表并参与隐蔽工程的验收。常驻代表费用由双方协商确定(附协议)。

  第六条违约责任

  1。若因勘察设计质量不佳导致工程返工,或未按时提交勘察设计文件而延误工期造成损失的,承包商将继续改进勘察设计任务,勘察设计工作将继续进行。根据造成的损失和浪费的大小,减免设计费。 。具体规定如下:

  (1)……

  (2)……

  (3)……

  2。因勘察设计失误发生重大质量事故的,承包人除免除损失部分勘察设计费外,还应当向发包人赔偿直接损坏部分的勘察设计费。部分。

  3。承包人未按合同规定期限提交勘察成果和设计文件的,每迟延一天,承包人应向发包人支付勘察设计费5‰的违约金。

  4。因方案变更、提供资料不准确或未能按时提供勘察设计所需资料或工作条件等原因造成勘察设计工作返工、延误或修改设计的,由委托人负责实际由承包商消耗。批量增量付款。具体规定如下:

  (1)……

  (2)……

  (3)……

  5。因委托人的责任导致勘察设计工作大幅返工或重做的,将加收额外勘察设计费。

  6。委托人超过合同约定期限付款的,应当支付逾期违约金。每逾期一天按工程勘察设计费的5‰计算违约金。

  第七条争议解决

  合同履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成或者双方不属于同一部门的,合同任何一方可以向--------经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院提起诉讼。

  第八条 经双方协商一致,增加、补充下列条款(不增加的,记为“空白”)。

  第九条附则

  本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》及《建设工程勘察

  设计合同条例》的规定办理。

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同组成部分,具有同等法律效力。

  本合同自双方签字盖章之日起生效。正本2份,委托方、承包商各一份;副本应当报商务主管部门、工商行政管理部门和中国建设银行备案。

  委托方(盖章):承包人(盖章):验证意见

  地址: 地址:负责人

  法定代表人(签名): 法定代表人(签名): 认证(公证)机关(印章)

   授权代理人(签名): 授权代理人(签名):

  银行账户: 银行账户:

  账号: 账号:

  电话: 电话:

   电动悬挂: 电动悬挂:

  邮政编码: 邮政编码:

   签署日期 年 月 日 签署地点 __________

  年月日

  有效期至

  年月日

建设工程勘察设计合同2

  项目名称:_______________________________

  委托人:_______________________________

  设计单位:_______________________________

  设计编号:_______________________________

  合同编号:_______________________________

  签订合同双方:

  建设单位:____________________,以下简称甲方;

  设计单位:____________________,以下简称乙方。

  为明确职责,分工协作,共同完成国家建设工程设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__________批准的计划任务书,经甲方与甲方充分协商后,乙方,本合同是为了双方遵守而签订的。

  1。项目名称、规模、投资金额、建设地点

   甲方委托乙方承担_____________项目的设计工作。建筑安装面积________平方米,核定总投资_____________万元,建设地点____________

  2。甲方义务

  1.甲方应于____月____日前向乙方提交设计任务书、工程选址报告、原材料(或核定资源报告)、燃料、水、电等经上级批准的物资、运输等方面的协议文件及能够满足初步设计要求的勘察数据需要通过科学研究获得技术数据。

  甲方应于____月______日设计施工图前提供经批准的符合施工图设计要求的初步设计文件和勘察资料、施工条件及相关设备,____技术资料。

  甲方必须保证上述信息的质量,不得随意更改。

  2。及时处理各设计阶段设计文件的审查和批准。

  3。工程开工前,甲方组织相关施工单位与乙方进行设计和技术交会;工程竣工后,甲方通知乙方参加竣工验收。

  4。设计人员进入施工现场工作时,甲方应提供必要的工作条件并便利其生活。在设计和施工过程中,因特殊技术需要将进行试制和试验。甲方将负责与甲方合作所需的一切费用以及前往其他地方的差旅费。

  5.甲方必须保存乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得擅自复制、再利用或扩大施工范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得将其转让给第三方重复使用。

  3。乙方义务

  1.乙方须于____年____月____日前向甲方提交初步设计文件;并于____年____月____日前向甲方交付技术设计文件; ___月___月___日前,将施工图设计文件交付甲方。其中初步设计文件____份,技术设计文件____份,施工图设计文件____份。副本。甲方需额外增加文件点和模型费,需另行收取。乙方须于____年____月____日前向甲方提交全部设计文件(包括预算文件、材料及设备清单)。

  大型建筑安装工程,甲、乙方根据具体情况分阶段设计。当设计条件满足后,双方签订舞台设计合同,其中明确规定甲方提交各舞台设计材料的名称和日期,乙方交付设计文件。日期,作为本合同附件,详情见附件(2)

  2。乙方须根据经批准的设计任务书或前一阶段设计批准文件,以及相关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、程序、定额等,提出勘察技术要求和设计方案,并提交符合质量要求的设计文件。

  3。初步设计经上级主管部门审查后,乙方负责在原任务说明书范围内进行必要的修改。

  4。对有设计任务的建设项目,设计单位应当配合建设单位进行施工前技术交底,解决施工过程中的相关设计问题,负责设计变更和预算修改,并参与隐蔽工程和工程验收。项目竣工验收。

  4。设计修改与停产

  1.甲方因任何原因要求修改工程设计,经乙方同意,甲方应根据乙方实际返工情况修改工作日,并每工作日加收设计费____元,除非交付设计文件的时间另行确定。计算设计阶段返工的工作量百分比。

  2。原任务书发生重大变更,重做或修改设计的,必须取得设计审批机关或设计任务审批机关的意见书,经双方协商后签订新的合同。已缴纳的设计费,按照前条的方法计算。

  3。甲方因故要求中途停止设计的,应及时书面通知乙方。已缴纳的设计费不予退还,并按本阶段实际工作日增加并结算设计费,同时终止合同关系。

  5。设计费数量及交付方式

   本设计合同生效后____日内,甲方应向乙方支付相当于设计费20%的定金。设计合同履行后,该定金将作为设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后___天内,甲方向乙方支付设计费的____%;乙方向甲方提交施工图文件后____日内,甲方向乙方结算全部设计费(设计周期长的大型工程项目,施工图阶段的设计费可在竣工后单独分配)个别项目设计)。

   6. 奖励及违约责任

  1.在合理的工程投资控制金额内,乙方因采用先进技术或合理建议而节省工程投资的,乙方可按节省投资额的____%给予奖励。

  2。由于甲方不能准确、及时地提供相关设计资料,导致乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方不仅可以推迟设计文件的交付日期,而且甲方还需支付___按乙方实际损失工作日计算。 _元按附加设计费计算。

  3。甲方未按合同规定时间向乙方支付定金和设计费的,应按照银行延期付款的规定向乙方支付违约金。

  4。因乙方原因导致设计文件延迟交付的,乙方每延迟____天向甲方支付相当于设计费____%的违约金(甲方可从设计费中扣除)。

  5。若因乙方设计质量不佳造成返工,乙方应继续改进设计任务,并根据造成的损失和浪费的大小减免设计费。对于因乙方设计失误造成的重大质量事故,乙方除免交损失部分的设计费外,还应就直接损失支付相当于设计费的赔偿金。

  7。其他的_______________________________________________________________。

  本合同自19年____年____月____日双方签字生效,至全部设计任务完成后失效。

  本合同如有未尽事宜,须经双方协商达成补充协议。补充协议与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容相冲突。

  合同履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成或者不属于同一部门的,可以向国家规定的合同管理机构申请仲裁,也可以直接向人民法院提起诉讼。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;合同复印件___份,送计委、建委、建设银行……等单位各留一份。

   施工单位(甲方):____________ 设计单位(乙方):___________

   代表:__________________ 代表:__________________

  联系人:_______________ 联系人:_______________

  通讯处:____________________通讯处:_______________

  电话或电传: ____________________ 电话或电传:_______________

  银行账户: ____________________ 银行账户:___________________

  账号:____________________________ 账号:____________________________

   ________年______月________日下单

  附件1____设计工程费用表

  注:投资概算由甲方提供,设计后的投资金额以经批准的初步设计概算或修改后的设计概算为准。

  施工单位:(盖章)_______设计单位:(盖章)________

  基础设施经理:____________ 基础设施经理:______________

  收费协议签署日期:_______ __________年____月__日

  附件2______工程设计补充协议

  编号:____________

  本协议根据________号建筑设计合同签订,是原合同的附件。需要__________准备__________设计,双方同意:

  1。甲方应按时提交以下基本施工文件设计资料:

  2。在甲方按时提交上述文件和资料的前提下,乙方应按时交付以下设计文件:

   施工单位:________(盖章) 设计单位:_______(盖章)

  基础设施经理:______________ 设计室主任:_____________

  协议签订日期:____________ _________年______月____日

建设工程勘察设计合同3

  委托方(甲方):_______________

  地址:_________________________

  邮编:_______________________________

  电话:_________________________

  法定代表人:__________________

  位置:___________________________

  承包商(乙方):_______________

  地址:_________________________

  邮编:_______________________________

  电话:_________________________

  法定代表人:__________________

  位置:___________________________

  根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条甲方委托乙方进行的工程勘察设计项目的名称、内容、规模和范围详见委托勘察设计项目表。

  第二条乙方应当按照委托勘察设计项目和主管部门的规定分阶段进行初步设计(方案设计)和施工图设计。当各阶段设计条件满足后,双方签订阶段协议,明确甲方应提交的基础勘察设计资料名称和日期,乙方需要的勘察设计文件名称和日期作为本合同的附件交付。

  第三条甲方的责任

  1.各设计阶段按照协议规定,向乙方提供有关建设工程审批文件和勘察设计基础资料,并对提供资料的时间、进度和可靠性负责。

   委托测绘工作的,在进行测绘工作前,应提供测绘技术要求、拟建工程具体位置地形图、测绘范围平面图、勘察资料复印件土地使用证,并应做好现场安排工作条件。

  委托初步设计时应提交以下资料: ①经批准的设计概要; ②选址报告; ③规划要求; ④原材料(或批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等协议文件; ⑤ 批准的工艺设计资料、土建工程使用要求; ⑥ 能够满足初步设计要求的勘察数据、通过科学研究获得的技术数据、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测数据等。

  委托施工图设计时,应提供经批准的符合施工图设计要求的初步设计文件和勘察资料、施工条件以及相关设备的技术资料。

  2。收到乙方交付的设计文件后,应及时提交有关部门审核,并将审核意见书面转达乙方。组织建设单位和设计单位共同商定相关技术条件,组织设计技术交会,通知乙方参加调试评估和竣工验收。

  3。勘察设计人员进入现场工作或者配合施工时,应当负责提供必要的工作、生活条件。

  4。受委托配合引进工程的设计任务,承担相关设计任务的单位应当参与询价、对外谈判、国内外技术检验、竣工投产等各个阶段。

  5.乙方勘察设计文件应当保存,不得擅自修改。未经乙方同意,不得转让给第三方重复使用。乙方对转让后重复使用的物品不承担任何技术责任。

  6。按照国家和本市有关规定,应当按时缴纳勘察设计费。

  第四条乙方职责

  1.根据甲方提供的建设工程审批文件和设计基本资料编制设计文件,并按期交付各阶段设计文件(初步设计6份、施工图设计8份)。各阶段达成共识,确保质量。如果需要额外的设计文件副本,将收取额外费用。当需要复制供应标准图纸时,将收取额外费用。

  2。乙方提出勘察技术要求并按照批准的设计任务说明书或前一阶段设计批准文件以及相关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、程序、定额等进行设计.,并按照合同规定的进度和时间表进行。提出质量设计文件(包括大纲、预算文件、材料和设备清单)。

  3。初步设计经上级主管部门审查后,乙方负责在原任务书范围内进行必要的修改。原任务书发生重大变更,需要重做设计的,须取得设计审批机关或设计任务审批机关的意见书,经双方协商后签订新的合同。

  4。乙方应配合其承接设计的建设项目的施工,在开工前进行设计技术交会,解决施工过程中的相关设计问题,负责设计变更和预算修改,并参与调试评估和工程竣工验收。对大中型工业项目和复杂的民用工程,应当派出现场设计代表并参与隐蔽工程的验收。

  5。对于复杂项目,需要乙方协助收集基础设计资料时,按照技术服务相关规定办理。

  6。勘察单位应当按照现行标准、规范、程序和技术规定进行工程勘察、工程地质、水文地质等勘察工作,并按照合同规定的进度和质量提交勘察结果。

  第五条勘察设计费用

  乙方按照国家批准的勘察设计收费标准和办法计算收取勘察设计费。设计合同生效后,甲方向乙方支付设计费的30%;乙方交付初步设计文件时,甲方向乙方支付设计费;乙方交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目和再利用设计项目的设计费分两期分配。也就是说,签订设计合同时应支付20%作为定金,施工图完成时支付全部设计费。

  勘察合同生效后,甲方向乙方支付勘察费的30%。乙方交付勘察文件后,甲方负责支付全部勘察费。

  第六条违约责任

  1.甲方不履行合同的,无权要求退还定金。乙方不履行合同的,应双倍返还定金。

  2。甲方无法按时提供建设工程审批文件和设计基本资料,或因数据原因影响乙方设计进度或导致设计修改的,乙方可以推迟设计文件的交付日期。甲方按乙方实际损失的工作日计算日期,产值以________元计算,并加设计费。

  3。若甲方因故要求变更设计,经乙方同意,甲方应根据乙方实际返工情况修改工作日,并额外支付设计费,设计文件交付时间除外。

  4。甲方因故要求停止设计的,应及时书面通知乙方,乙方应立即停止设计。甲方支付的押金将不予退还。若押金不足以满足设计进度,乙方应根据设计完成的实际进度另行支付费用。

  5.若甲方半年后提交初步设计文件审批,本合同自动失效,乙方收到的定金及设计费不予退还。

  6.当乙方勘察设计失误给甲方造成重大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,免交损失部分的勘察设计费,并向甲方支付相当于直接损失部分的勘察设计费。赔偿。

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间延误时,甲乙双方约定,每逾期一天,甲方可减付勘察设计费的1%那个阶段。若提前,甲方应向乙方支付该阶段的设计费用。费用的_______%(批准后生效)。

  8.甲方逾期交付勘察设计费的,应支付逾期违约金,按天数累计计算,每日支付勘察设计费的1%作为违约金,但每日最高支付额不得超过100元。

  9。乙方未及时到现场处理相关设计问题且未按照审批机关的意见及时修改设计的,每受影响一天减少1%的设计费。

  第七条 合同履行过程中发生争议的,双方应当本着实事求是的原则协商解决。决议不能解决的,按照第()项解决。

  1.向____________仲裁委员会申请仲裁。

  2。向______________人民法院提起诉讼。

  第八条 对于合同未尽事宜,经双方协商一致,可以在合同中增加补充条款,补充条款也是合同有效的一部分。

  第九条本合同所附的委托勘察设计项目表及勘察设计协议书为本合同的一部分,具有同等法律效力。

  第十条 本合同一式____份。其中正本二份(甲、乙方各执一份),____份。甲、乙方业务主管部门各持有一份,市基础设施管理部门持有一份。

   甲方:_______________________

   甲方代表: ____________________

  __________年______月______日

  乙方:_______________________

   乙方代表: ____________________

  __________年______月______日

建设工程勘察设计合同4

  签发方:_______________

  承包商:_______________

  根据《中华人民共和国经济合同法》及《建设工程勘察设计合同条例》的相关规定,经双方协商一致签订本合同,共同遵守

  第一条 项目名称_______________________________;

  项目地点_______________________________;

  项目规模_______________________________;

  项目投资____________________________。

  第二条 委托人应按照本合同规定填写建设工程勘察设计委托书(见附件一、附件二)

  第三条勘察设计费的征收依据和标准按照国家规定执行。

  勘察设计费的拨付办法为合同生效后______天内,委托人向承包人支付订金。

  合同履行后,定金将作为勘察设计费。委托人应在____日内一次性(或分期)结清差额。

  勘察任务押金为勘察费的30%,设计任务押金为概算设计费的20%。本项目勘察费为______元。预计设计费为______元。

  如客户不履行合同,无权要求退还押金;承包人不履行合同的,双倍返还押金。

  第四条 客户的义务

  1.委托人应当在约定的时间内向承包人提供必要的信息,并对提供信息的时间、进度和可靠性负责。

  提供资料的内容、技术要求及期限见附件3。

  2。勘察设计人员进入现场工作或配合施工时,应负责提供下列工作、生活条件:

   (1)_________________________

   (2)_________________________

   (3)_________________________

  3。委托人应配合完成引进项目的设计任务,并由承包商负责从询价、外部谈判、国内外技术检验到竣工调试各阶段的相关设计任务。

  4。勘察设计费应当按照有关规定规定的勘察设计费征收标准按时足额支付给承包人。

  5.妥善保管承包商的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方再利用。

  第五条承包商的义务

  1.承包人应于______月______年______日前提交有关勘察结果和设计文件,并承担责任。

  提交勘察结果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和数量。详情请参见附录4。

  2。初步设计经上级主管部门审查后,承包商将负责在原任务说明范围内进行任何必要的修改。原任务书发生重大变更,重做或修改设计时,必须取得设计审批机关或设计任务审批机关的意见书,经双方协商后签订新的合同。

  3。设计单位应当根据设计任务书配合建设工程的施工,进行设计技术交会,解决施工过程中的设计相关问题,负责设计变更和预算修改,并参与调试评估和工程竣工验收。对大中型工业项目和复杂的民用工程,应当派出现场设计代表并参与隐蔽工程的验收。常驻代表费用由双方协商确定(附协议)。

  第六条违约责任

  1.若因勘察设计质量不佳导致工程返工,或未按时提交勘察设计文件而延误工期造成损失的,承包商将继续改进勘察设计任务,勘察设计工作将继续进行。根据造成的损失和浪费的大小,减免设计费。具体规定如下:

  (1)____________________

  (2)____________________

  (3)____________________

  2。因勘察设计失误发生重大质量事故的,承包人除免除损失部分的勘察设计费外,还应当向发包人支付直接损失部分勘察设计费的赔偿金。损坏的部分。

  3。承包人未按合同规定期限提交勘察成果和设计文件的,每迟延一天,应向发包人支付勘察设计费的5‰的违约金。

  4。因方案变更、提供资料不准确或者未能按时提供勘察设计所需资料或工作条件等原因导致勘察设计工作返工、延误或者修改设计的,委托人应当根据勘察设计情况另行支付费用。承包商消耗的实际工作量。具体规定如下:

  (1)____________________

  (2)____________________

   (3)____________________

  5.因委托人的责任导致勘察设计工作大幅返工或重做的,将加收额外勘察设计费。

  6。委托方逾期付款的,应当支付逾期违约金。每逾期一天按工程勘察设计费的5‰计算违约金。

  第七条争议解决

  合同履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成,双方属于同一部门的,由上级机关调解;调解不成或者当事人非同一部门的,合同当事人可以向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院提起诉讼。

  第八条 经双方协商一致,增加、补充如下______条(无补充的记为“空白”)。

  第九条附则

  本合同未尽事宜,按《中华人民共和国经济合同法》及《建设工程勘察设计合同条例》的规定办理。

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同组成部分,具有同等法律效力。

  本合同自双方签字盖章之日起生效。正本2份,委托方、承包商各一份; ______份报商务主管部门、工商行政管理部门和中国建设银行备案。 。

  承包商(印章):________ 承包商(印章):_________

  地址: ____________________ 地址:____________________

   法定代表人(签名):____ 法定代表人(签名):____

   授权代理人(签名):____ 授权代理人(签名):____

  银行账户:______________ 银行账户:______________

  帐号: ____________________ 帐号: ____________________

  电话:____________________ 电话:____________________

  电动挂钩: ____________________ 电动挂钩:______________

  邮政编码:______________ 邮政编码:______________

   签字日期____年____月__日 签字地点______________ 公证意见_________

  处理程序_______________

  认证(公证)机关(印章)____

  ______年______月______日

  有效期至_____________

  时间表1

  建设工程设计委托书

  业主委托承包商进行______________________设计工作

  工程设计项目清单

  项目编号

  项目名称建设性质投资规模建筑层数结构设计内容【说明】如空间不够,可另加。

  时间表2

  工程地质勘察委托书

  建设单位

  工程名称场地位置设计单位要求提交勘察资料内容提出任务书日期年 月 日勘察技术要求要求提交资料日期年 月 日要求提交资料份数 份附任务书附图蓝图 份 张顺序号总图编号建筑物名称设计地坪高(米)层数高度(米)建(构)筑物等级结构类型对差异沉降敏感程度建(构)筑物基础主要设备说明地下室或地下设备情况备注形状尺寸(米×米)材料砌置深度单位荷重(吨/米)或总荷重(吨设备名称设备基础形状尺寸(米×米)材料砌置深度单位荷重(吨/米)或总荷重(吨〔说明〕空格如不够用,可以另接。

  附表三

  建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

  双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料

  序号

  文件和资料名称份 数提交日期〔说明〕空格如不够用,可以另接。

  附表四勘察设计文件交付日期一览表

  序 号

  勘察或设计文件名称和内容份数质量提交日期〔说明〕空格如不够用,可以另接。

建设工程勘察设计合同5

  发包方:____________________

  承包方:____________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程名称__________________;

  工程地点__________________;

  工程规模__________________;

  工程投资__________________。

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后 天内,委托方应向承包方给付定金。

  合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为元。

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

  第四条 委托方的义务

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

  (1)……

  (2)……

  (3)……

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

  第五条 承包方的义务

  1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

  第六条 违约责任

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

  (1)……

  (2)……

  (3)……

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

  (1)……

  (2)……

  (3)……

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

  第七条 争议的解决方式

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列

  项条款(没有增补以“空白”记入)。

  第九条 附则

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

  委托方(盖章):

  承包方(盖章):

  鉴(公)证意见

  地址:

  地址:

  经办人

  法定代表人(签名):

  法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)

  委托代理人(签名):

  委托代理人(签名):

  开户银行:

  开户银行:

  帐号:

  帐号:

  电话:

  电话:

  电挂:

  电挂:

  邮政编码:

  邮政编码:

  签约时间年月日

  签约地点__________

  年月日有效期限至年月日

  附表一:

  建设工程设计委托书

  委托方委托承包方进行________________设计工作。

建设工程勘察设计合同6

  工程名称:

  委托单位:

  设计单位:

  设计编号:

  合同编号:

  年 月 日订

  建筑安装工程设计合同

  订立合同双方:

  建设单位: 以下简称甲方;

  设计单位: 以下简称乙方。

  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  一,工程名称,规模,投资额,建设地点

  甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在

  二,甲方的义务

  1,甲方应在 年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。

  甲方在 年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文

  件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

  2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

  3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

  4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

  5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

  三,乙方的义务

  1、乙方必须在 年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在 年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在 年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。 年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。

  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)

  2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

  3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  四,设计的修改和停止

  1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按 元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

  2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

  3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

  五,设计费的数量和交付办法

  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

  六,奖励与违约责任

  1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。

  2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日 元计算增付设计费。

  3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

  4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误 天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

  5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

  七,其它

  本合同自 年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。

  本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,送计委,xxx等单位各留存一份。

  建设单位(甲方):

  设计单位(乙方):

  代表人:

  代表人:

  联系人:

  联系人:

  通讯处:

  通讯处:

  电话或电报:

  电话或电报:

  开户银行:

  开户银行:

  帐号:

  帐号:

  年____月____日订

建设工程勘察设计合同7

  委托方____(以下简称甲方)

  承包方____(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

  第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

  第三条 双方责任

  1.甲方责任

  (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

  委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

  委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

  委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。

  (二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

  (三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

  (四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

  (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

  (六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

  2.乙方责任

  (一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

  (二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

  (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  (四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

  (五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

  (六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。

  第四条 勘察设计取费

  乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。

  勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。

  第五条 经济赔偿

  1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

  2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。

  3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。

  4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

  5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。

  6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)

  8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。

  9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。

  第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

  第七条 其它

  1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

  2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

  3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经银行一份。

  建设单位(盖章)

  甲方代表:

  电话:

  开户行:

  帐号:

  通信地址:

  市城乡建委设计科研处

  (盖章) 年 月 日

  编号:

  勘察设计单位(盖章)

  甲方代表:

  电话:

  开户行:

  帐号:

  通信地址:

  市工商行政管理部门鉴证

  (盖章) 年 月 日

  编号:

1.工程勘察合同

2.建设工程设计合同(合集15篇)

3.建设工程设计合同合集15篇

4.建设工程设计合同汇编15篇

5.建筑安装工程勘察合同范本

6.建设工程咨询技术合同

7.标准版建设工程合同

8.建设工程承包合同

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。